有關裝飾合同模板匯編十篇
隨著法律觀念的深入人心,合同的地位越來越不容忽視,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?以下是小編收集整理的裝飾合同10篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關的國家法律、法規(guī),經過甲、乙雙方充分協(xié)商,本著互惠互利、平等、自愿、公平、誠信的原則,甲方現(xiàn)將 外墻保溫工程供貨及施工發(fā)包給乙方。為了保證雙方的合法權益, 經甲乙雙方協(xié)商達成以下和約簽訂此合同,以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程計劃工期:自 20xx 年月 20xx 年
二、工程總面積付款以實際發(fā)貨清單數量結算為準,所有批貨單價不變,數量以驗收測量實際面積為準。外墻保溫施工工程量按實際面積實算計量,綜合單價/㎡。(包含墻體找平、人工粘貼費用、吊籃租賃安裝、界面處理、粘接砂漿、耐候膠及打膠費用及其所有輔料)。
注:1、以上金屬板單價為面板四周折邊不超過2cm的為平板價格,含運輸費用、稅費;
2、甲方需要的材料如有變化,應于本合同約定的交付日前 3 天書面通知乙方;如果數量增加導致材料不能按本合同約定的時間進行交付的,甲乙雙方應另行約定交貨時間順序;
3、異形板按面板展開計算。
三、施工范圍及約定:
1、工程承包范圍:?施工藍圖所包括的有外墻外保溫一體板人工及材料;
2、施工工期:?
工程從日開始至日結束,工程有效工期為______天。
乙方必須按照甲方編制的施工進度計劃進行合理安排施工,雨季和其它客觀因素影響工期的,可由甲乙雙方協(xié)商解決。
乙方應按照甲方的工期要求進行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有權利對乙方采取相應的經濟處罰措施。乙方每拖延一天甲方將給予______元罰款。
四、一體板產品質量和技術標準
材料的質量要求和技術標準,嚴格按建筑行業(yè)和企業(yè)標準執(zhí)行。保溫材料厚度符合規(guī)定要求偏差0.002m之內,符合GB8624-1997標準;面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之內。
五、施工質量要求
1、乙方應依據《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-20xx)、《建筑裝飾裝修質量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)及相關的國家規(guī)范和外保溫施工工藝施工。
2、乙方必須建立完善的質量管理負責制,施工質量以項目部、監(jiān)理單位、建設單位和市質量監(jiān)督站驗收合格為準。如由于乙方原因,達不到質量要求的,由此發(fā)生的返工、重新施工等一切費用(包括相應的材料費用和人工費)有乙方負擔,并承擔一切質量后果和經濟損失。
3、外墻必須平整、堅實、漆面無粉化、起皮、裂縫和空鼓等影響外墻飾面施工的質量缺陷。外墻施工過程中必須做到工完場清。
4、乙方在施工過程中必須聽從項目部的指揮、嚴格按照國家施工規(guī)范施工否則項目部將對乙方采取相應的經濟處罰措施。
5、工程結束后,乙方施工隊要避免外墻的二次損傷,損傷修補部分的材料及施工費用由乙方承擔。
六、付款方式及結算
1、甲方應在本合同簽訂之日起 2 內支付總工程款的%作為預付款給乙方,作為生產材料及施工設備進場的定金,合計金額約
2、材料進場開工1周后,按照工程進度每工程全面完成,支付到總工程款的%;
3、剩余工程款到竣工驗收合格后1周內,付足 95 %的工程款,按實際展開面積支付(扣除質保金)。工程完工驗收合格留余5 %的工程款作質保金(質保金兩年內付清);
4、如工程進途中工作量的增加,即工程款同比例支付。
七、產品驗收和質量異議
1、合同生效后,甲方對保溫板確認樣品,封存后生產周期期在施工期內順延。材料送至施工現(xiàn)場后,甲方必須指派收貨人員及時清點驗收所有材料,并在乙方出具的驗收單上簽字確認。
2、如材料與封樣差距較大或不符合合同約定品種、規(guī)格、型號、顏色、厚度的,甲方可暫時不予簽收該批材料,但必須妥善保管,同時在3天內向乙方提出書面異議和處理意見;如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的,即視為所交付材料符合合同約定。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應在3天內負責處理。
4、乙方完成施工任務后,即向甲方遞交竣工報告,甲方收到竣工報告后7日內組織驗收。
5、甲方驗收或認可合格后,乙方即向甲方遞交結算報告,甲方收到結算報告后10日內予以答復,并于30日內按照要求付清余欠工程款。
6、甲方在合同約定時間未對乙方的工程款及時付款而造成的工程進度緩慢或停工,則由甲方承擔。
八、違約責任
(一)甲方責任
1、施工中與有關部門單位的協(xié)調由甲方負責,甲方負責協(xié)調其它工種之間的施工配合。
2、甲方中途退貨或違約拒收的,應按所退貨款或拒收部分貨款的 80 % 向乙方支付違約金,并承擔退貨的運輸費用及產品損耗。(由乙方產品質量造成的除外)。
3、甲方未按本合同約定的時間付款,視為違約。甲方應按日向乙方支付逾期應付款 1 % 的違約金,在甲方應付款未付清之前,乙方有權暫停下一批次材料的供應。依據本合同向乙方支付工程進度款,因款項不到位影響工程工期的由甲方承擔。
4、甲方在乙方進場前2日,為乙方提供施工用水和用電,滿足乙方用水用電。
(二)乙方責任
1、乙方不能交貨的,應向甲方支付不能交貨部分貨款 20 % 的違約金。
2、乙方交付材料品種、規(guī)格、型號、顏色、厚度、質量不符合合同約定的,乙方負責重新更換,所產生的.費用乙方自行承擔。
3、乙方應按照項目部和監(jiān)督單位的要求和相應國家施工規(guī)范及外保溫施工工藝施工。乙方依據甲方的施工進度合理安排施工,服從項目管理,不得以任何理由拖延工期。如由于客觀原因需順延工期的,需和項目部和監(jiān)理單位溝通協(xié)調。
4、乙方不得將承包的工程轉包給第三方,否則由此致使工期延誤一天罰款 元,甲方有權終止此合同。
5、乙方進入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員,必須熟悉外墻外保溫施工工藝并能熟練操作,非專業(yè)人員禁止外墻操作。乙方作業(yè)人員的吃住由甲乙方共同協(xié)商,如遇甲方無法提供的條件,由乙方自行負責。
6、乙方在施工過程中,要建立完整的安全保障體系,安排專人定時定點檢查施工機械和施工操作人員的安全防護用品。依據安全技術規(guī)程正確施工,嚴禁違規(guī)操作,否則發(fā)生的一切安全事故由乙方全部承擔。
7、乙方應嚴格依據國家安全操作規(guī)程及文明施工標準進行施工,否則甲方有權依據項目管理處罰管理辦法對乙方采取處罰措施。乙方在工程完成后,及時清理施工現(xiàn)場的建筑垃圾,保持施工現(xiàn)場的清潔,做到工完場清。
九、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決或請有關部門調解;協(xié)商、調解不成的,可依法向乙方所在地人民法院起訴。
十、合同的解除
(一)雙方協(xié)商一致,可以解除合同。
(二)有下列情形之一的,雙方可以解除合同
1、因不可抗力致使合同無法履行的;
2、因一方違約(包括因工程停建或緩建、混凝土生產運送設備出現(xiàn)嚴重故障)致使合同無法履行的;
3、法律規(guī)定的其他情形。
(三)合同解除后,有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失,雙方均有過錯的按各自過錯承擔相應責任。
十一、合同效力及變更
1、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2、本合同如有未盡事宜,雙方可另行簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同自雙方簽字或蓋章后之日生效,材料款結清之日失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):新疆新雅泰建材有限公司
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
簽訂日期: 簽訂日期: 電話:
電話: 開戶行: 戶名:
賬號:
裝飾合同 篇2
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》和其他有關法律、法規(guī),結合本工程實際情況,雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上,特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成以下協(xié)議,以便共同遵守:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:施工圖范圍內,詳見施工預算單
4、總造價:
5、承包方式:乙方包清工,甲方提供所有工程材料
6、開工日期:
7、竣工日期:
第二條工地代表
1、甲方:
2、乙方:
第三條甲方工作
1、清理施工場地,為乙方創(chuàng)造入場開工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,
4、甲方保證材料的及時供應,不得出現(xiàn)材料供應不及時,影響乙方施工,如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負責。
5、甲方負責圖紙設計方案的確定與會審,如有施工變更甲方應提前三天通知乙方,并進行現(xiàn)場簽證。
6、甲方負責施工現(xiàn)場不同工種班組之間的協(xié)調。保證其他班組的施工不得影響到乙方的`正常施工。
7、甲方負責施工現(xiàn)場的外部施工環(huán)境,確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾(包括各級行政管理部門)。
第四條乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質量標準,按期保質完成工程任務。
2、嚴格依據圖紙進行施工,不得隨意更改施工方案
3、施工期間,對甲方原不動結構和陳設予以保護。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工,不得影響到其他施工班組的正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果,由乙方負責。
第五條本工程由甲方采購的各類材料設備,應為符合國家標準和設計要求的合格產品,如由于材料質量原因造成的后果有甲方負責。
第六條乙方應按雙方認可的形象方案和工程項目內容清單組織施工。如甲方提出設計變更或增減工程項目時,必須提前與乙方代表聯(lián)系,進行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結算的依據。項目若無變更,工程總造價以本合同所簽價款為終最結算價
第七條工程竣工驗收
1、未經交工驗收,而由甲方單方面使用者,視為交工驗收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修,費用由乙方負責。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修,費用均由甲方負責。
第八條付款方式
第九條違約責任
1、甲方不按合同約定時間付款,每逾期一天,向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期,每逾期一天,向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產生的垃圾由乙方負責清運至一樓,由甲方負責運出施工現(xiàn)場并負責處理。
第十一條合同爭議解決方式
如對工程質量或工程造價雙方發(fā)生爭議,可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,工程質量爭議可申請工程質量監(jiān)理部門或裝飾裝修行業(yè)管理機構認定。工程造價爭議可申請審計部門審計結論還可通過法律渠道解決。
第十二條補充條款:
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數
本合同一式二份,;甲、乙雙方各執(zhí)一份
第十五條本合同經雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇3
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監(jiān)督管理的過錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質,沒有提供相應的資質證書,但被告黃余明已經從事室內裝修的`承包事務多年,亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據上述法律規(guī)定,答辯人屬于承攬合同關系中的定作人,而且盡到選任的注意義務,不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的,發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關系,而非建設工程合同關系,我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象,因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經建設行政主管部門資質審查,取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質證書,并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規(guī)定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規(guī)定,已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務需要資質,也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業(yè)務。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應當按照選任過失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包的.家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質量:按甲方施工項目施工,按相關裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調走專線,客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開關面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務及職責
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務及職責
1、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現(xiàn)場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質期為二年。
六、工程造價
本工程經甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):
年 月日
裝飾合同 篇5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現(xiàn)根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村) 巷號 樓層 室。
3.住房結構:
4.裝修施工內容:
室別部位裝修內容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自年 月日開工,至年 月日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規(guī)格型號單位數量質量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規(guī)格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發(fā)票,并均應用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;
年月 日前,甲方支付總價款的%,計元;年 月日前,甲方支付部價款的%,計元;年
月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應出具發(fā)票(或收據)。
六、其它
。ㄒ唬┘追焦ぷ
1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協(xié)調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
(二)乙方工作
、賲⒓蛹追浇M織的`施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
、谥概桑ㄐ彰橐曳今v工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
、畚唇浖追酵夂退诘胤抗芑蛭飿I(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址: 住址:
電話: 電話:
身份證號: 身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____
裝飾合同 篇6
一:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表.附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表).
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式.
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表.附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表).
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單).
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人.
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
第四條 發(fā)包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件.包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收.
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的`暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場.
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單).
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料,設備(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗.
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況.
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延.
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延.
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延.
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔.
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).
10.2 工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單).
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月.驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單).
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
--------------------------
| 支付次數 | 支付時間 | 支付金額 |
|------|--------|--------|
| 第一次 | 開工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程進度過半 | 支付 元 |
| 第三次 | 雙方驗收合格 | 支付 元 |
--------------------------
工程進度過半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
11.2 工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人.發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款.
11.3 工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票.
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失.
12.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責.
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失.
12.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元.
12.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延.
12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元.
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟.
第十四條 幾項具體規(guī)定
14.1 因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內).
14.2 施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管.工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用.
14.3 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.
第十五條 其他約定事項:_____________________________________________________________________________.
第十六條 附則
16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止.
16.2 本合同簽訂后工程不得轉包.
16.3 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,____________部門____份.
16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力.
二:
xxx(以下簡稱甲方)
立協(xié)議人xxx為裝修xxxx房屋(xx小區(qū)xxxx), 經xxx(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協(xié)議由***起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年月日 年月日
三:
按照《*******合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。
1、工程名稱:xxx酒店改造工程
2、工程內容:xxx酒店改造及檢修
3、承包范圍:xxx兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條:工程價款與支付
1、合同價款的確定依據現(xiàn)行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執(zhí)行。
2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款,工程完工支付25%,其余的50%為質量保證金,保修期滿無質量問題后支付。
第二條:工程質量
1、工程質量必須達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件,經協(xié)商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監(jiān)督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。
3、工程質量達不到上述要求時,乙方負責無償返修,直至達到要求,同時承擔由此造成的各種相關費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第三條:雙方的責任
1、甲方責任:
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發(fā)生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任:
2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續(xù)。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。
2.5、合同生效一周內乙方必須進入現(xiàn)場施工,如逾期未進入現(xiàn)場施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔。
第四條:竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
2、工程竣工驗收后,按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內,工程保修期為一年。
第五條:爭議的處理
雙方因合同發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調
解,經調解后如雙方未達成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第六條:未盡事宜及補充條款如下:
1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權對工程進行總體監(jiān)督,包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與xxx酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改,乙方必須無條件執(zhí)行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。
2、隨著工程進度情況,乙方應及時整理相應的內業(yè)資料并及時向甲方及有關部門報驗,待驗收合格后,方可進入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時,必須經市技術監(jiān)督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。
4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
第七條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發(fā)包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
電 話: 電 話:
電 掛: 電 掛:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
合同訂立時間: 年 月 日
裝飾合同 篇7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的`,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
甲方:乙方:
年月日年月日
裝飾合同 篇8
合同編號:_________
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承包方):_________
資質證書號:
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》。
2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
5.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料;
5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關規(guī)定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協(xié)議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監(jiān)督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;
5.12未經批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的.安全;
6.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;
6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱和商標;
6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四
:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條質量標準
10.1工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優(yōu)良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10.2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:
(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準:_________
10.3施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時:
(1)可向_________市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
12.4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
14.1向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規(guī)定
15.1工程地在_________市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條附則
16.1本合同簽訂后工程不得轉包。
16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16.4合同履行完后自動終止。
16.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表(略)
附件二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表(略)
附件三:家庭裝飾裝修工程報價表(略)
附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表(略)
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表(略)
附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙(略)
附件七:裝飾裝修工程變更單(略)
附件八:工程驗收單(略)
附件九:工程結算單(略)
附件十:工程保修單(略
裝飾合同 篇9
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產權合法擁有者或產權合法擁有者的書面委托。
乙方需經工商行政管理部門核準登記的企業(yè),并具有經建設行政主管部門審批的資質證書或裝飾裝修協(xié)會核發(fā)的資質資格證書。企業(yè)資質 。
2、裝飾裝修施工地址: 區(qū)(縣) 路 巷(社區(qū)) 號 樓 室。
3、住房結構: 房型 房 廳 廚 衛(wèi) 陽臺,套內施工面積 平方米。
4、裝飾裝修施工內容:見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款:
。 元,(大寫): 元。
其中:
材料費: 元,人工費: 元,
拆除費: 元,清潔、搬運、運輸費: 元,
管理費:按總造價 % 元,稅金 % 元
合同簽訂生效后,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實增減。
2、工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備:
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的`材料、設備按時送達現(xiàn)場后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續(xù),由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設備:見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的,應禁止使用。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環(huán)保合格標準家裝材料。
第三條 工程質量及驗收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關法律規(guī)定。
2、本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費 元由 方承擔。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續(xù)。
工程竣工后,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后,辦理驗收移交手續(xù)(見附表四《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,并與乙方協(xié)商另定驗收日期,甲方不得無理拖延。
裝飾合同 篇10
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,同時結合本工程具體情況,本著“公平自愿、誠實信用”的原則,就下列問題達成一致。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二條:工程內容和承包范圍
1、工程內容:
2、承包范圍:
3、乙方報價及承包內容依據甲方確認的施工圖進行編制,除雙方約定的內容外,施工圖紙中顯示的內容都應包括在施工內容中。
4、其它補充:
第三條:合同總金額
合同總價為¥元(大寫:)。
第四條:工程款支付
1、雙方商定該項工程質量保證金為元。
2、在辦理項目竣工驗收手續(xù)后,甲方根據審核的竣工決算,支付剩余工程款。
3、質量保證金應在保修期滿3日內無息退還。
第五條:工期
。ㄒ唬┖贤偣て谔欤阅暝氯罩聊暝氯,每延期一天罰款元。
。ǘ╅_工日期:在甲方第一批材料到位后,且現(xiàn)場具備施工條件(空調、消防等其它工種已基本完工),以雙方簽訂的.開工單為準。
。ㄈ┛⒐と掌冢嚎⒐を炇眨ㄒ平唬┳C書明確的竣工日期為準。
第六條:工程質量標準:合格。
第七條:下列文件為本合同文件的組成部分,并具有合同的法律效力;
1.合同協(xié)議書(包括補充文件);
2.預算書及說明;
3.澄清函以及答復、補遺;
4.合同條款;
5.技術條款;
6.經雙方確認進入合同的其他文件;
7.甲方(或乙方)提供的施工圖及說明書等;
8.在合同履行過程中,雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時,以簽字時間后者為準,同時簽字的以排前者為準。
第八條:本合同中的有關詞語含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條:甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款,并承擔合同文件規(guī)定的甲方的全部責任和義務。
第十條:乙方保證按合同文件的規(guī)定,承擔合同文件規(guī)定的乙方全部責任和義務,并負責按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗收等相關資料,并積極配合設計方竣工圖的匯制工作。
第十一條:合同執(zhí)行過程中因設計缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應由相關責任方承擔,與乙方無關。
第十二條:本合同書經甲乙雙方簽字后生效。
第十三條:乙方在收到該工程預付款后,組織相關人員進場作開工準備工作。
第十四條:本合同書一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第十五條:本合同書在全部合同項目質量保證期滿,甲方全部返還乙方的合同質量保證金后自然失效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
【裝飾合同】相關文章:
裝飾設計合同07-21
裝飾公司合同07-26
裝飾工程合同07-13
裝飾施工合同06-15
裝飾裝修合同04-30
關于裝飾合同07-20
裝飾公司合伙合同07-18
建筑裝飾工程合同04-17
公司裝飾裝修合同03-04
裝飾合同范本05-12