房屋拆遷合同匯總20篇
在人們越來越相信法律的社會中，合同的類型越來越多，它可以保護民事法律關系。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的房屋拆遷合同匯總20篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
房屋拆遷合同1
甲方：(拆遷入)
乙方：(被拆遷人)
經**市城市建設房屋拆遷管理辦公室拆許字( )第 號《房屋拆遷許可證》批準，甲方在 范圍內拆遷，進行 項目建設，需要拆遷乙方的住宅房屋，依據(jù)《**市城市房屋拆遷管理辦法》的規(guī)定，甲乙雙方就拆遷補償事項，訂立如下協(xié)議：
一、乙方房屋位于 街(路) 號 棟 層 房間 建筑結構，建筑面積 平方米。
經房屋拆遷評估機構評估確定，乙方房屋 成新，評估單價 元/平方米，計 元;上年度磚混結構住宅房屋建筑成本 元/平方米，價格調整系數(shù) ，價格補貼 元/平方米，計 元，面積補貼 平方米，計 元，被拆遷房屋貨幣補償金額總計 元。
二、乙方自愿選擇 的拆遷補償方式。
實行貨幣補償?shù)�，甲方應一次性支付給乙方 元貨幣補償款。
實行房屋產權調換的，甲方提供給乙方的房屋位于 街(路) 號 棟 單元 層 朝向 房間， 建筑結構，建筑面積 平方米(產權調換房屋系期房的，附產權調換房屋的設計平面圖，房屋建筑面積以產權部門初始登記的建筑面積為準)，所調換房屋價格 元/平方米，計 元，于 年 月 日前 向 方支付產權調換差價款 元。甲方應于 年 月 日前將產權調換房屋交付給乙方，并于年 月 目前負責辦理產權調換房屋的所有權證和土地使用證，手續(xù)費用由甲方承擔，所涉及的'契稅由乙方承擔。
三、甲方向乙方一次性支付搬家補助費 元。
實行貨幣補償?shù)�，甲方按照lO元/(平方米月)標準支付給乙方臨時安置補助費，一次性支付3個月，計 元。
實行房屋產權調換且乙方自行過渡的，過渡期限 個月，甲方按照 元/平方米月標準支付給乙方臨時安置補助費，先預付 個月，計 元，其余部分在房屋交付給乙方使用時按照實際過渡期限一次結清。
四、本合同訂立時，乙方應將房屋所有權證、土地使用證交給甲方，并由甲方到有關部門申請注銷登記。
五、本合同訂立后 日內乙方應遷出，并將房屋交給甲方;同時甲方將上述各項費用一次性支付給乙方。
六、本合同盯立后，甲方不得擅自變更規(guī)劃和設計。
七、本合同訂立后，雙方應共同遵守，任何一方違約，按有關法律、法規(guī)的規(guī)定承擔責任。因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下第 方式解決。
(一)提交***仲裁委員會仲裁;
(二)向人民法院起訴。
八、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方、拆遷實施單位各一份，送拆遷管理部門備案一份。 本合同未盡事宜，可另行訂立補充協(xié)議。
甲方：
乙方：
法定代表人：
經辦人：
拆遷實施單位：
委托代理人：
法定代表人：
經辦人：
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同2
拆遷人 : （以下簡稱甲方）
被拆遷人： （以下簡稱乙方）
根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，依據(jù)雙方原簽定的《補償協(xié)議》，就房屋拆遷補償安置達成如下協(xié)議：
第一條：乙方被拆遷房位于xxxx,占地面積、建筑面積詳見雙方簽定《補償協(xié)議》中的約定。
甲方對乙方房屋、房屋內外的附屬設施、宅基地以及宅基地上的其他全部建筑物總補償款共計人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 圓整（￥ 元）。（具體計算方法詳見《補償協(xié)議》中的約定）
第二條：乙方自愿選擇甲方給乙方回遷的樓房位于XX區(qū)XXX鎮(zhèn)XXX組XXX小區(qū) 號樓 單元 層 室和 號樓 單元 層 室，共 套。
第三條：乙方現(xiàn)選擇的回遷樓房 套，共計面積
平方米（交房時以最終測繪面積為準），乙方回遷樓房總價格：人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 圓整（￥ 元）。（回遷樓房總價格即以下第1項+第2項）
回遷樓房價格的具體計算方法：
1、按回遷價計算：根據(jù)《補償協(xié)議》乙方可以按回遷價計算的回遷樓房面積是 平方米，每平方米按回遷價 元計算（根據(jù)不同樓層，執(zhí)行不同回遷價格），金額 元。
2、按甲方售樓部現(xiàn)行掛牌價計算的樓房面積及金額：乙方應按甲方售樓部現(xiàn)行掛牌價計算的樓房面積 平方米（計算方法：），每平方米按甲方售樓部現(xiàn)行掛牌價 元計算，金額
元。
乙方自原選擇的車庫位于XX區(qū)XXX鎮(zhèn)XXX組XXX小區(qū) 號樓 號，共 套。面積 平方米（交房時以最終測繪面積為準），單價 元，車庫的總價格：人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾（￥ 元）。
第四條：甲方給乙方的回遷樓房、車庫總價格與甲方應給乙方的補款總額之間的差價的處理方式：
1、如甲方的回遷樓房和車庫金額小于乙方補償款金額，甲方將差額 佰 拾 萬 仟 佰 拾 圓整（￥ 元）（計算方法：補償款-回遷樓房款）一次性退給乙方。
2、如甲方的回遷樓房、車庫總價格大于乙方補償款，乙方再給甲方補交房款 佰 拾 萬 仟 佰 拾 圓整（￥ 元），（計算方法：回遷樓房款-補償款）。乙方必須在本協(xié)議簽訂時或在三日內將此款全部交清，否則甲方可以將此房收回，另行處理。
第五條：甲方給乙方回遷房面積，以房產測繪部門測繪面積為準，雙方最后結算時，依據(jù)回遷樓房實測面積和本合同約定的回遷樓房面積之間的差額，按第三條方法計算，長退短補。
第六條： 乙方必須在 年 月 日前，將被拆遷房屋交給甲方，并搬離被拆遷房屋。如上述被拆遷房屋由他人使用的，乙方負責與實際居住人交涉，乙方應通知實際居住人將被拆遷房交付給甲方。如乙方（或實際居住人）不能在規(guī)定的期限內搬離的，每拖延一天，乙方給甲方承擔違約金500元，直至給甲方交回被拆遷房屋為止，并且甲方有權申請相關部門強制搬離拆遷。被拆遷房屋已作價補償?shù)脑O施必須保持原狀，不得損壞、調換，否則甲方有權要求乙方按補償價雙倍賠償。
第七條：在簽訂本合同的'同時，乙方應將該房的《土地使用證》交給甲方。
第八條、乙方從被拆遷房屋搬離并給甲方移交被拆遷房屋時，由甲方派工作人員和乙方共同對被拆遷房進行查驗，雙方共同簽署被拆遷房屋的驗房單，乙方提供被拆遷房屋產權人的身份證復印件以及將交清被拆遷房屋水、電費的單據(jù)交付給甲方。
第九條：乙方產權如有抵押或糾紛等，由乙方自行解決或自行解除，產生的后果由乙方全部承擔，甲方概不負責，由此給甲方造成的一切損失全部由乙方承擔。
第十條：乙方同意在接到由甲方發(fā)出的《領鑰匙通知》后15日內領取回遷房鑰匙并辦理相關手續(xù)，否則乙方須承擔該房屋自通知領鑰匙之日起該房發(fā)生的一切費用（包括但不限于水、暖、電、物業(yè)等費用）。
第十一條：其他約定事項：
如乙方和甲方簽訂了本協(xié)議后，乙方在應給甲方移交被拆遷房屋時，出現(xiàn)乙方拒絕給甲方移交被拆遷房屋或乙方提出其他理由拒絕給甲方移交被拆遷房屋的情形，則甲方有權解除本協(xié)議，收回甲方的全部樓房，并且甲方對乙方回遷樓房的裝修價值不予補償，乙方的裝修部分歸甲方所有。
第十二條：本協(xié)議自雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
第十三條：本協(xié)議具有先予執(zhí)行的法律效力，如乙方違約，甲方可向人民法院申請先予執(zhí)行。
第十四條：本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方必須履行本協(xié)議約定的全部事項，不得違約，如有違約，違約方承擔一切經濟責任和法律責任。
甲方（簽章）： 乙方：
代理人： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同3
拆遷人(甲方)：
被拆遷人(乙方)：
為保護甲、乙雙方權益，保障城市建設順利進行，根據(jù)《城市房屋拆遷管理條例》和有關文件規(guī)定，甲、乙雙方經協(xié)商，同意實行貨幣補償，并達成如下協(xié)議：
一、拆遷依據(jù)
根據(jù)《房屋拆遷許可證》____________房__________拆許字( )第__________號，甲方因__________項目建設，需要拆遷乙方在拆遷范圍內__________居住的房屋。
二、被拆除房屋
乙方在拆遷范圍內居住非成套／(成套)正式住宅房屋_______間，建筑面積__________；非正式房屋_________間，建筑面積___________。
乙方現(xiàn)有在冊人口____________人，實際居住人口__________人，分別是____________。
三、補償金額
甲方應支付乙方補償款__________元，其中包括：
1．所有權補償
經評估機構評估，被拆除房屋重置價格為___________元／，被拆除房屋建筑面積為___________，甲方應當給予所有權補償款___________元。乙方附屬物作價__________元。合計___________元。
2．使用權補償
經有關部門批準，被拆除房屋所在地拆遷補償價格為____________元／，應補償建筑面積為___________，甲方應支付乙方房屋拆遷補償款__________元。
四、補助費
甲方支付乙方拆遷補助費共計____________元，其中包括：
1．搬家補助費：____________元；
2．提前搬家獎勵費：____________元；
3．其他補助費：______________元。
五、付款方式、期限
1．甲方應當在本協(xié)議簽訂之日起________日內，將被拆除房屋所有權補償款、搬家補助費，共計__________元，一次性付給乙方。
2．甲方應在乙方完成搬遷后_________日內，將被拆除房屋使用權補償款、提前搬家獎勵費以及其他補助費，共計____________元，一次性付給乙方。
六、乙方搬遷期限
乙方應在___________年______月______日前完成搬遷，并將原住房交甲方拆除。
乙方未按上款規(guī)定期限完成搬遷的.，應按延期天數(shù)支付違約金每天__________元。
七、注銷登記
乙方應將原住房產權證明或使用證明交甲方，統(tǒng)一辦理注銷登記手續(xù)。辦理注銷登記手續(xù)的有關費用由____________承擔。
八、
本協(xié)議一式三份，雙方各持一份，報區(qū)縣房屋拆遷主管部門一份備案。
九、
本協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字或蓋章)：
法定代表人：___________委托代理人：_______________
委托代理人：___________
_____年______月_____日_______年________月_______日
房屋拆遷合同4
編號：_________________號
甲方（拆遷人）：___________________
乙方（被拆遷人）：_________________身份證號碼：_________________
共有人：_________________身份證號碼：_________________
為實施________建設工程，根據(jù)國務院305號令《城市房屋拆遷管理條例》及南建房拆字[________]第________號房屋拆遷公告的規(guī)定，甲方依法拆遷乙方建設工程在規(guī)劃紅線范圍內的房屋及其附屬物，乙方同意按城市建設需要進行拆遷。經甲、乙雙方協(xié)商，現(xiàn)就被拆遷房屋補償款及安置費等問題達成協(xié)議如下：
1、甲乙雙方同意對被拆遷房屋實行貨幣補償安置，即甲方以貨幣形式對乙方進行補償并由乙方自行安置。
2、乙方須向甲方提供真實有效的房屋所有權證或房產行政主管部門出具的房屋產權證明文書或有關建設批文。（房屋所有權證號/產權證明文書號：_________________）。
3、乙方的房屋座落于________路（街）_________巷_________號
棟單元房，屬住宅級地段_________，_________結構，建筑面積_________M，其中住宅_________M。
4、乙方應得被拆遷房屋的貨幣補償款如下：
�。�1）、根據(jù)評字第號房屋拆遷補償分戶估價報告的結果，乙方被拆遷房屋部分的拆遷補償款為_________________元。（詳見評估報告）
（）、裝修部分：_________________
�。�3）、附屬物：_________________
�。�4）、其他：_________________
上述乙方應得補償款合計：_________________元（大寫：_________________元）。
5、本協(xié)議生效后個工作日內，甲方將被拆遷房屋的貨幣補償款的80%即：_________________（￥元），以乙方的名義存入銀行，并將銀行開具的活期存折交付乙方（若乙方被拆遷房屋為公房的，由甲方根據(jù)乙方提供的賬號以轉帳形式支付）。同時，甲方按補償安置方案規(guī)定的標準，支付給房屋使用人安置費。安置費包括：
�、�、住宅搬遷費：M_____8元/M=元；
�、�、非住宅搬遷費：M_____8元/M=元；
�、恰徇w誤工費：戶_____150元/戶=元；
�、�、住宅臨時過渡補助費：M_____元/M_____3個月=元；
�、�、停產停業(yè)補助費：M_____元/M_____6個月=元；
�、省㈦娫掃w移費：戶_____60元/戶=元；
�、�、有線電視安裝費：戶_____340元/戶=元；
⑻、寬帶網遷移費：戶_____元/戶=元；
�、�、空調（式）遷移費：戶_____元/戶=元；
⑽、房屋所有權證辦證補助：戶_____元/戶=元；
�、�、三相電源安裝費：元_____千瓦=元；
�、小⒐艿廊細獍惭b費：戶_____元/戶=元；
�、选⑻柲軣崴鬟w移費：戶_____元/戶=元；
以上安置費合計：_________________大寫：_________________元分（￥元）。
6、乙方應在收到上述補償款和安置費活期存折后日內搬遷完畢，并結清原住宅水、電費，才能與甲方辦理交房手續(xù)，房屋交接后個工作日內，甲方將剩余的被拆遷房屋貨幣補償款的0%即：_________________元分（￥），存入乙方存折。
7、根據(jù)補償安置方案的規(guī)定，乙方在拆遷期限內簽約和搬遷完畢，并與甲方辦理腳房手續(xù)，給予獎勵。具體獎勵金額按公布的獎勵辦法執(zhí)行。
8、違約責任：
�。�1）、乙方未在約定的搬遷期限內完成搬遷的，甲方可以依法向南寧市建設委員會申請裁決，也可以依法向人民法院起訴。訴訟期間，甲方可以依法向人民法院申請先予執(zhí)行，因執(zhí)行拆遷所發(fā)生的租住臨時安置房、搬遷、執(zhí)行等費用，由甲方從乙方的貨幣補償款和安置費中扣除。
�。�2）、甲方不按規(guī)定期限支付貨幣補償款和安置費的`，由拆遷管理部門予以警告，責令改正，并按有關規(guī)定予以處罰。
9、爭議解決方式：
本協(xié)議在執(zhí)行中發(fā)生爭議的，雙方應本著友好協(xié)商的原則，按《城市房屋拆遷管理條例》及其他有關規(guī)定辦理。如協(xié)調不成的，可想人民法院提起訴訟或向南寧市建設委員會申請裁決。
10、雙方約定的其他事項：
11、若乙方要求對本協(xié)議進行公證的，公證費用由乙方支付。
12、若乙方不要求對本協(xié)議進行公證的，本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效；若乙方要求對本協(xié)議進行公證的，本協(xié)議經公證處公證之日起生效。
13、本協(xié)議壹式伍份，其中甲方貳份；乙方壹份；南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)房屋和征地拆遷辦公室備案壹份；乙方要求對本協(xié)議進行公證的，公證處存檔壹份。
甲方：________________________乙方：_________________
法定代理人：_________________
代理人：______________________代理人：_________________
簽訂日期：____________________
房屋拆遷合同5
甲方(賣方)：____________________
身份證號碼：____________________
電話：____________________
地址：____________________
乙方(買方)：____________________
身份證號碼：____________________
電話：____________________
地址：____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款：
一、甲方將坐落在______市______區(qū)__________路______號院（小區(qū)）住房（房屋所有權證號：____________土地使用權證號：____使用性質：____________）建筑面積________平方米，地下室一間面積平方米出賣給乙方；并將該房產相關權益一并轉讓給乙方。
二、甲、乙雙方協(xié)商，上述房屋的成交價為人民幣____元（大寫：____萬____仟____佰____拾____元整）。本協(xié)議簽訂之前，乙方已向甲方支付人民幣____元（大寫：____元整）作為購房定金。
三、甲、乙雙方議定，自本協(xié)議生效后，乙方將上述房屋價款分次付給甲方，購房定金將在最后一次付款時沖抵房款。甲乙雙方簽訂本協(xié)議時，乙方交____萬元整（小寫：____元）給甲方。乙方在拿到甲方房產證和甲方提供過戶相關材料，在辦完房屋所有權證過戶手續(xù)后，乙方再交余款。
四、甲方保證上述房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方在交接前對該房屋沒有產權糾紛和債權債務，如簽約或交接后，發(fā)生與甲方有關的'產權糾紛或債權債務，造成產權不能過戶，概由甲方負責清理并承擔民事責任，因此給乙方造成的經濟損失，均由甲方負責賠償。
五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用，如：電話費、暖氣費、水電氣費、網費、物業(yè)管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務協(xié)助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續(xù)，辦理過戶手續(xù)所
需費用由______方承擔，未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本協(xié)議簽訂后，乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在2日內將
乙方的已付款（不計利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途違約，應在2日內書面通知乙方，并自違約之日起2日內將雙倍定金及已付款返還給乙方。
八、附加條款：
九、本協(xié)議及補充條款經甲、乙雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議連同附件一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，房產交易管理部門一份，均具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________
________年____月____日________年____月____日
房屋拆遷合同6
原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告：______________，男，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告：_________________上海_________________實業(yè)有限公司
法定代表人：______________聯(lián)系電話：_____________
地址：_________________上海市________________區(qū)_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
第三被告：_________________上海___________________房地產開發(fā)有限公司
法定代表人：__________________聯(lián)系電話：_____________
地址：_________________上海市_________________區(qū)_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
訴訟請求：_________________
1、確認三被告簽訂的關于本市_____________區(qū)_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協(xié)議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由：_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶口在動遷房屋底前，單獨一個戶口簿并作為戶主，是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，說明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區(qū)人民法院后，通過法院調取了_________________區(qū)_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協(xié)議【協(xié)議編號為：_________________滬安(_____________)拆協(xié)字第_______________、_______________號】。通過該協(xié)議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區(qū)馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協(xié)議，并且擅自將被告一的.兩個兒媳_________________(戶口在_____________區(qū)_______________路)、_____________(戶口在_____________區(qū)_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協(xié)議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協(xié)議后，一共獲得3百余萬元，而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協(xié)議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協(xié)議無效，并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人：_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同7
甲方經青島市規(guī)劃局批準，對本市地段進行拆遷改造，青島市房屋拆遷管理辦公室已核發(fā)《房屋拆遷許可證》，準予對該地段房屋實施拆遷。為拆遷承辦人。乙方在該拆遷范圍內住用__路__號__戶（公/私）有房屋一處，建筑面積平方__米，另在本市__路；號戶有住房一處，建筑面積共計平方米�，F(xiàn)根據(jù)《青島市城市房屋拆遷管理條例》有關規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商，就被拆遷房屋的拆遷補償事宜達成協(xié)議如下：
第一條 甲方按房屋補償方式對乙方進行補償。
第二條 甲方按貨幣補償方式結算的拆遷補償金和住房改善費總額（人民幣）：佰拾萬仟佰拾元角分，為乙方提供價款相當?shù)姆课萑缦拢ǖ刂罚悍课輧r款計（人民幣）：佰拾萬仟佰拾元角分，與貨幣補償價款總額（存在差價，差額款為（人民幣）：佰拾萬仟佰角分，由方支付給方后，乙方對補償?shù)姆课菹碛型耆a權。
第三條 乙方須在年月目前將現(xiàn)住拆遷范圍內的房屋騰空交甲方拆除。
第四條 甲方對乙方的拆遷補償金和住房改善費已專戶存入青島市房屋拆遷管理辦公室指定的銀行。差價款的提領按第種方式處理：
（1）甲方應向乙方支付差價款的，應在乙方搬家騰房的同時，通知上述銀行就差額部分為乙方開具銀行存單，乙方在搬家騰房后，可持本協(xié)議和有效身份證件到上述銀行領取。
�。�2）乙方應向甲方支付差價款的'，應在__年__月__日前將差價款交給甲方。
第五條 甲方應在乙方搬家騰房之日起日內一次性發(fā)給乙方搬遷補助費__元，補助費__元，費元，合計__元。
第六條 本協(xié)議簽訂后，一方當事人反悔或拒不履行的，拆遷當事人可以向房屋拆遷行政管理部門申請裁決或直接向人民法院起訴，但不停止拆遷的執(zhí)行。
第七條 雙方約定的其它事項：
第八條 本協(xié)議共三頁，一式五份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份，拆遷承辦人一份，銀行一份，報青島市房屋拆遷管理辦公室備案一份。
第九條 本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
法定代表人：
拆遷承辦人（簽章）
法定代表人：__年__月__日
拆遷負責人：__年__月__日
房屋拆遷合同8
賣方：
姓名：________身份證號碼：____________________
住址：____________________聯(lián)系電話：_______________
姓名：______身份證號碼：_____________________
住址：____________________聯(lián)系電話：_______________
姓名：________身份證號碼：________________________
住址：_____________________聯(lián)系電話：________________
姓名：________身份證號碼：_______________________
住址：_____________________聯(lián)系電話：________________
買方：
姓名：__________身份證號碼：_______________
住址：_________________________聯(lián)系電話：_____________
甲乙雙方經過友好協(xié)商，甲方四個產權人自愿將其具有完全所有權的房屋一套轉讓給乙方，為了更好明確雙方的權利和義務，根據(jù)《民法典》等相關法律法規(guī)，特制定本合同，供雙方當事人遵守。
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落于___________________;位于第____層___室，共___，房屋戶型為_______，建筑面積___平方米，土地使用面積___平方米，房屋用途為普通住宅用房;該房屋平面圖及原房屋買賣合同見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二，本房屋目前尚未取得房產證。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為甲方自述建筑面積。如甲方自述建筑面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋房產證辦下來時，房屋實際面積與甲方自述建筑面積的差別不超過甲方自述建筑面積的___%時，房價款保持不變。
實際面積與自述面積差別低于自述面積的2%時，則甲方違約，乙方有以下權利選擇：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起3天內依據(jù)定金法則雙倍返還定金。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為：必須是出讓，不能是劃撥;土地使用權年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。
第四條價格
該房屋總房價為人民幣：______整，。甲方承擔的契稅、所得稅等均由乙方承擔，在辦理稅費繳納過程中，甲乙雙方
應共同辦理。
第五條付款方式
采取分批付款的方式，第一次：乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金，人民幣：貳萬元整;第二次：在甲方辦下房產證并過戶到乙方名下三天內支付人民幣：______整;第三次：在銀行貸款足額打入乙方賬戶后___天內支付剩余的人民幣：______元整。
第六條交付期限
甲方應于本合同生效之日起將該房屋鑰匙交給乙方，乙方可進行裝修。甲方應在簽訂本合同之日起___個月內辦下房產證，并在房產證下來之日起3天內過戶給乙方，乙方辦理銀行貸款過程中需要甲方協(xié)助的，甲方必須協(xié)助辦理。
第七條違約責任
1、甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限內辦下房產證和辦好過戶手續(xù)，乙方有權終止合同，甲方應按照定金法則雙倍返還定金給乙方;若乙方已經裝修等，則甲方還必須賠償給乙方造成的所有損失，并不限于因此導致發(fā)生的律師費等額外費用。
2、甲方在簽訂本合同后存在一房二賣、一房多賣、產權糾紛、房屋抵押等任何有礙于此合同實現(xiàn)的情形出現(xiàn)，導致該房屋有任何的權利瑕疵和質量瑕疵，都屬甲方違約，乙方有權單方解除合同，同時甲方應在乙方口頭或書面提出解除合同之日起___日內應返還乙方已支付的`房價款，并另需賠償本房屋總價款___%的違約金給乙方，因此導致的律師費等額外費用均有甲方承擔。
3、是否要寫逾期付款的違約責任
第八條爭議解決途徑
本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，向有管轄權的法院起訴解決。
第九條其他
本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
雙方在完全知曉和理解的基礎上自愿簽訂本合同，本合同共計4頁。
本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，見證人一份，具有同等的效力。自雙方簽字日起生效，不得違約。
甲方：
簽字日期： _______年_______月_______日
乙方：
簽字日期： _______年_______月_______日
見證人：簽字日期： _______年_______月_______日
房屋拆遷合同9
拆房發(fā)包方：(以下簡稱甲方)拆房承攬方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等規(guī)定，對范圍內的所有建筑物、構筑物實施統(tǒng)一拆除。經雙方協(xié)商，為明確雙方職責，保證拆房工作順利進行，簽訂合同如下：
一、拆房工程項目：
1、拆房工程范圍：
2、拆除房屋建筑面積約平方米，具體以拆遷協(xié)議面積為準，按本合同確定的單價結算。
二、合同價格：
確定拆除舊房建筑面積單價為元/平方米，合計總價人民幣___元，大寫人民幣：___。結算時拆除舊房面積按實際調整。
三、付款方式：
區(qū)塊內房屋拆除完畢，經結算后乙方應一次性付清。
四、合同工期：
1、本工程自_年_月_日開始拆房，各單體建筑物(構筑物)拆除工期自拆遷戶簽約騰空后，一個月內完成。其中單家獨院房屋在十五天內完成，公寓式房屋在三十天內完成。情況特殊的在簽訂合同時另行協(xié)商。
2、施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協(xié)商延長工期。
五、拆房要求：
1、乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據(jù)合同確定的紅線范圍內及甲
方指定的實施拆除作業(yè)，包括所有建筑、構筑物及一切設施，拆至室內地坪面止，并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。
2、房屋拆除開工前，施工單位應編制拆除工程施工組織設計(包括
施工方案及安全技術措施計劃)，并報管理單位審批備案;應落實項目負責人，技術負責人、安全管理人員花名冊并報管理單位備案;乙方在拆除現(xiàn)場必須設置現(xiàn)場辦公室，并建立安全生產管理責任制，明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。
3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工項目負責人
和技術負責人要現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)，如有事離開時，必須有1—2名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)。
4、拆除工程現(xiàn)場必須設置圍護封閉。在市區(qū)主要路段、交通要道兩
側，圍護高度不得低于2.5米，圍護應做到清潔整齊、無破損，不得有礙市容觀瞻。
拆除工程二層以上必須搭設腳手架，在市區(qū)主要干道兩側和居民住宅周圍進行拆除工程，必須采用鋼腳手架和密目式安全網封閉形式，必要時搭設防護隔離棚。
5、乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險，保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。
6、乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除，并設置明顯的`警告牌，清除各類事故隱患，確保拆房施工現(xiàn)場的安全。 7、進入施工現(xiàn)場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業(yè)不準疲
勞作業(yè)并應系好安全帶，進入危險區(qū)域應采取嚴格的防范措施。不準酒后從事拆除作業(yè)。 8、拆除工程作業(yè)一般自上而下，按順序進行，不得立體交叉拆除作
業(yè);拆除時應先拆除非承重結構，后拆除承重結構;拆除欄桿、樓梯和樓板、腳手架應與同層次整體拆除進度相配合。
9、做好現(xiàn)場文明施工，房屋材料必須堆放整齊，周圍道路溝管暢通，不準亂占馬路和人行道，嚴格執(zhí)行門前“三包”制度，瓦礫雜物不準散置馬路，要每日清鏟干凈。
10、從承接拆房施工任務至拆房完畢經甲方驗收合格并移交甲方前，乙方對施工現(xiàn)場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現(xiàn)拆房人員或其他人員人身傷亡事故，一切責任均由乙方承擔，與甲方無涉。
11、拆房施工人員必須遵紀守法，不準行兇斗毆，不準聚眾賭博，不準違反治安管理規(guī)定，服從統(tǒng)一管理。
六、違約責任：
1、乙方承接的拆房工程不得轉包，如一經發(fā)現(xiàn)，甲方有權終止合同，由此造成損失的，均由乙方承擔經濟和法律的全部責任。
2、甲方交付乙方單體建筑物(構筑物)被拆房屋鑰匙后，乙方應立即組織人員進場施工。如乙方三天內不組織人員進行施工，甲方扣除乙方違約金1000元;如乙方七天內不組織人員進場施工，甲方扣除乙方違約金3000元外，并可另安排施工隊伍進場施工，所需拆房費用由乙方承擔。
七、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
八、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽字蓋章)乙方：(簽字蓋章)
代表：負責人：
____年__月__日
房屋拆遷合同10
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：__________________公司
2、工程地點：________________有限公司廠區(qū)內
3、工程內容：________________有限公司廠區(qū)拆除
第二條：承包范圍
1、晉先水泥有限公司廠區(qū)拆除范圍內所有建筑物：(拆遷之后廢鋼歸于乙方)
2、甲方愿意將晉先水泥廠置于________市晉先水泥廠內所有設備機器連同附屬廠房全部承包給乙方拆除(以廠區(qū)圍墻內一切建筑)。
3、甲方要求乙方必須在規(guī)定工期(150天，雨水及節(jié)假日順延)內全部拆除。拆除后平整后交付甲方使用(具體拆除工期計算以甲方為準，甲方簽約時間：________________年________月________日)
第三條：工程工期
1、進場日期：________________年________月________日，竣工日期：________________年________月________日
2、總工期為________日，工程進程按甲方所要求。
第四條：合同價款、工程款支付及結算
1、甲方向乙方支付拆除工程款，總金額大寫：____________萬元(:___元)。
2、拆除完畢后________日內一次性付清全部拆除工程款。
3、乙方必須將場內設備、廢鋼、線纜以每噸1000元過磅后付給甲方。甲方以每平方45元(以實際拆除面積為準)付給乙方作為拆除費用補助。(合同簽訂一周內乙方以現(xiàn)金支付方式向甲方支付定金貳拾萬元)
第五條：甲乙方工作職責
一、甲方責任：
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調工作。
3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
6、甲方需負責提供傾倒垃圾的具體場所及車輛的道路通行許可。垃圾外運不得超過四公里。甲方自本合同簽訂之日起不得出讓場內一切設備。
7、新建的___由乙方負責落實。
二、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內所有建筑物及附屬物的拆除、清運工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的.道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區(qū)域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
5、施工過程中一切安全責任由乙方自行負責。
6、拆除廠房工程的單位必須具有專業(yè)的房屋拆除資質，并報甲方有關專業(yè)部門備案。
第六條：違約責任
1、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除任務，則按每延期一天罰款5000元天。
2、若甲方沒有按照合同規(guī)定支付工程款，乙方有權要求停工，甲方則需按每延期一天賠償乙方5000元天。
第七條：安全施工
1、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
2、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮，甲方不另行支付。乙方應遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。
3、發(fā)生重大事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。
4、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭議
甲方必須保證本次工程的真實合法性，如有差錯甲方應負相應責任。
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。雙方協(xié)商不成，可向施工當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間：_______年_____月____日
甲方：
乙方：
地址：
地址：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
日期：
日期：
房屋拆遷合同11
委托人： _____________（以下簡稱甲方）
受托人：_____________ （以下簡稱乙方）
根據(jù)谷倉嚇城市更新范圍的房屋及附屬物拆遷事宜與受托人雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，特訂立本合同。
一、委托事宜：
甲方將其經過有關主管部門批準 谷倉嚇城市更新范圍內的房屋及其附屬物拆遷談判安置補償工作等，委托乙方辦理。
二、拆遷范圍及面積：
1、拆遷范圍_____________
2、拆遷面積 以甲方提供的拆遷紅線范圍為標準。
3、拆遷談判補償后，在拆遷范圍內所建筑物由乙方組織拆除工作，殘值歸乙方所有，乙方負責建筑垃圾清運。
三、委托拆遷方式及內容：
（一）乙方的權利及義務
1、乙方應當協(xié)助甲方完成拆遷調查工作，查明建設用地范圍內的被拆遷人的基本情況。
2、乙方還應該協(xié)助甲方制定拆遷計劃和拆遷方案，并為甲方制定的拆遷方案提供咨詢意見。
3、向被拆遷人送達有關拆遷工作的等事宜，將拆遷事宜告知被拆遷人。
4、向被拆遷人洽商有關安置和補償事宜。
5、向被拆遷人宣傳解釋拆遷法律法規(guī)和政策，并執(zhí)行這些法律規(guī)定政策。
6、乙方必須做好與被拆遷人拆遷合同范圍內談判文件，資料的備案及歸檔工作談判補償完后移交給甲方。
7、拆遷補償標準按甲方已實施標準執(zhí)行。乙方不得超出已執(zhí)行的標準遇特殊情況必須請示甲方，不得擅自作主，造成后果由乙方負責。
�。ǘ┘追降臋嗬傲x務
1、甲方應為乙方的工作提供便利條件。
2、乙方同被征收人簽訂的拆遷補償安置，協(xié)議所設及的現(xiàn)金、金額、由甲方審核后以現(xiàn)金或轉帳的方式支付給被征收人。
3、甲方負責政府及相關部門的協(xié)調工作并支付宣傳費，評估費，拆遷征收公正費、行政裁決及強制執(zhí)行等費用。
4、甲方提供拆遷征收范圍內的所有被征收人的資料及信息，便于乙方開展工作。
四、拆遷談判費用及支付方式期限。
1、甲方需向乙方支付的委托拆遷服務費按照所補償費用及評估費用的_____%收取。
2、本合同經雙方簽訂后，乙方每完成一戶的簽訂（拆遷合同）并搬遷，甲方 委托事項
甲方委托乙方處理甲方因建設需要之拆遷事宜，包括對被拆遷戶的補償，安置等一切與拆遷相關的事項。
第二條 費用及其支付（選擇下列第_________項）
（1）包干性支付乙方拆遷工作費用人民幣_________元。在乙方完成拆遷工作的_________%時，甲方向乙方支付拆遷費用_________%；乙方完成拆遷工作的`_________%時，甲方再行向乙方支付拆遷費用_________%，全部完成后_________（時間）內，向乙方支付全部拆遷費用。
（2）按拆遷面積計算：每平方米人民幣_________元。在乙方完成拆遷工作的_________%時，甲方向乙方支付拆遷費用_________%；乙方完成拆遷工作的_________%時，甲方再行向乙方支付拆遷費用_________%；全部完成后_________（時間）內，向乙方支付全部拆遷費用。
（3）其它方式：_________。
乙方在處理委托事務時，其它費用及損失由其自行承擔。
第三條 報告情況
拆遷過程中之一切情況，乙方應在每（日，星期，半個月，一個月）向甲方作出書面報告。在拆遷工作整體完成后，應向甲方作出詳細說明的書面報告（包括拆遷的具體費用及支出情況等一切相關之情況）。
第四條 報酬及支付（選擇下列第_________項）
�。�1）乙方在妥善完成委托處理的所有事務后，甲方應于其完成后_________內，向乙方一次性支付報酬人民幣_________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事務不能完成的，甲方在給付了乙方第二項實際發(fā)生的費用后，不再支付本項報酬。
�。�2）甲方按乙方的工作進度，在乙方完成拆遷工作的_________%時，甲方應向乙方支付報酬_________%；乙方完成拆遷工作的_________%時，甲方再行向乙方支付報酬_________%；完成全部工作后_________（時間）內，向乙方支付全部報酬。
第五條 委托事務的終止
（1）甲方因本單位決定終止建設拆遷工作的，在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后，可終止本合同。
�。�2）乙方遇政府對本單位職能進行調整，而致無法履行本合同的，在賠償甲方相應損失后可終止本合同。
第六條 違約責任
�。�1）在本合同履行過程中，甲方未向乙方支付本合同第二條之委托事務費用的，乙方可順延拆遷工作工期，甲方對拖欠的部分款項在按合同支付后，還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。
�。�2）在本合同履行過程中，甲方未向乙方支付本合同第四條之支付委托事務報酬的，甲方對拖欠部門在按合同支付后，還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。
甲方（蓋章）：__________________ 乙方：_________________________
代表人（簽字）：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
房屋拆遷合同12
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議：
一、項目名稱、地點
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________、
二、房屋基本狀況
1、乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2、乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________、
3、被拆遷房屋的產權屬于_________、
三、拆遷安置
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
四、拆遷補償
1、房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整；
2、附屬物補償金額為人民幣_________整；
3、搬遷補助費為人民幣_________元整；
4、設施設備遷移費為人民幣_________元整；
5、其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他在合同文本和其它文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。
甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金；
甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的'判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。
但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知
1、根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________方式傳遞。
以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________、
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；
否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；
協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1、提交_________仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
十五、解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十七、拆遷合同樣本效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；
合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方：_________
授權代表：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
乙方：_________
授權代表：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
房屋拆遷合同13
訂立合同單位：____________________，以下簡稱借款方;
中國人民建設銀行______行，以下簡稱貸款方。
根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條
借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元，用于______。預計用款為__年______元;____年______元;____年______元;___年_______元;____年______元;____年______元;
第二條
自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內，年息為____%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利息___%。
第三條
借款方保證從____年____月起至____年____月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為__年______元;____年______元;____年______元;____年______元;____年______元;____年______元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第四條
因國家調整計劃、產品價格、稅率、以及修正慨算等原因，需要變更合同條款，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第五條
貸款方保證按照本合同的`規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。
第六條
貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理，計劃執(zhí)行，財務活動，物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按原定利率罰息___%。
第七條
本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。
第八條
本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門，總行，分行各一份。
借款方________(蓋章) 貸款方_______(蓋章)
負責人：__________ 負責人：____________
地址：__________ 地址：__________
________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同14
合同編號：
訂立合同雙方：
建設單位（以下簡稱甲方）
拆遷戶（單位）（以下簡稱乙方）_______市（縣）______區(qū)（鎮(zhèn)）_____街（路）____號房主（代表人）_______
根據(jù)__________建筑安裝工程的建設需要，經規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房．為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行．
一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產權證標明自住的數(shù)量為準；租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）．甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內進行遷建）______平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的.房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）．
二，乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元．
三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
�。保曳阶孕姓曳恐苻D，每人每月補助______元；
�。玻梢曳剿诠ぷ鲉挝唤鉀Q乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元；
３，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租．簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助______元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用．
四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備．
五，乙方家庭的全部成員（１８歲以上者）_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文字上簽字．甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領�。追綄σ曳郊彝コ蓡T中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任．
六，甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務．乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴．乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況．
七，其它：______________________________________________________________．
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同．合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定．補充規(guī)定與本合同具有同等效力．合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤康禺a管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決．
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份．
建設單位（甲方）：_____________________________________（公章）
甲方住址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
E-Mail：
開戶銀行：
銀行帳號：
法定代表人：
（委托代理人）（簽字）：
拆遷戶（乙方）代表人：_____________________________（蓋章）
家庭18歲以上成員：______________________________（蓋章或簽名）
地址：____________________________________
�。ㄒ曳饺缦祮挝�，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行帳戶）
簽訂期：__年__月__日
簽訂地點：
日
房屋拆遷合同15
甲方(委托人)：_______________
乙方(動遷機構)：_______________
甲方經區(qū)計經綜(_______________)_______________號及批準征地通知(_______________)_______________號批準，在村一帶進行征地拆遷，建設現(xiàn)代通信工業(yè)園_______________—_______________號地塊前期開發(fā)建設項目。根據(jù)《_______________市征用集體所有土地房屋拆遷管理條件》、《_______________市區(qū)征用集體所有土地房屋拆遷工作管理暫行辦法的通知》有關規(guī)定，甲方將房屋拆遷補償安置事宜委托給乙方辦理。經雙方協(xié)商，簽訂協(xié)議如下：
一、拆遷范圍：
乙方負責實施甲方現(xiàn)代通信工業(yè)_______________—_______________號地塊前期開發(fā)建設項目范圍內_______________戶農居建房審批面積合計約_______________平方米房屋的拆遷評估補償工作，并拆除舊房將場地交付給甲方施工。
二、補償原則：
拆遷房屋和地上附屬物《_______________市房屋重置價格》、《_______________市市區(qū)征地綜合補償標準》、《_______________市征用集體所有土地房屋拆遷管理條件》等有關規(guī)定的標準進行補償。
三、拆遷期限：
暫定在甲方領取拆遷許可證后2個月內完成搬遷工作，乙方協(xié)助甲方辦理申領拆遷許可證手續(xù)，具體拆遷實施時間雙方根據(jù)實際情況另行商定。
四、拆遷補償安置費用：
暫按每戶_______________萬估算，總費用為_______________萬元人民幣，最終根據(jù)規(guī)定按實結算。
五、其他費用：
1、獎勵費：被拆遷人在乙方評估后當時簽訂協(xié)議的，按被拆遷人常住人口一次性人均獎勵_______________元，規(guī)定時間前簽約的，甲方按常住人口人均獎勵_______________元，超規(guī)定時間不再獎勵;被拆遷戶按時搬遷完畢交房，并經驗收合格的，按常住人口每人獎勵_______________元，規(guī)定時間前完成搬遷交房的`，經驗收合格按常住人口每人獎勵_______________元，超規(guī)定時間不再發(fā)放獎勵費。
2、被拆遷人搬家補貼費：每戶_______________元/次，每一次由乙方負責支付，第二次根據(jù)乙方提供的清單在安置時予以支付。
六、安置方式：
拆遷農戶在予以安置，安置政策根據(jù)安置政策處理。
七、乙方與被拆遷人簽訂《征用集體所有土地房屋拆遷協(xié)議》后，根據(jù)區(qū)紀要[_______________]_______________號文件，甲方先向乙方支付拆遷補償安置款的_______________%，計人民幣_______________萬元整，簽約時支付總額的_______________%，余款在騰房屋后結算，多還少補。
八、乙方的拆遷服務費按每平方米房屋拆遷建筑面積_______________元計算(包含丈量、評估費、包含支付給國土局的管理費)，在雙方簽訂本協(xié)議后，甲方先向乙方支付_______________萬無，其余部分在乙方完成拆遷工作后七日內支付給乙方。拆遷評估由雙方共同委托有資質的評估公司。
九、舊房拆除(含建筑垃圾清運)由乙方負責，舊房殘值歸乙方所有。
十、動遷成果：
動遷結束后，乙方應提供給甲方補償安置匯總資料及明細表。
十一、違給責任：
1、因甲方原因未按約定期限領取《房屋拆遷許可證》或者不按協(xié)議約定支付拆遷補償相關費用，乙方可適當順延拆遷時間。
2、因乙方原因延誤拆遷工作的，甲方可拒付拆遷服務費，并要求乙方經濟賠償。
3、因不可抗拒原因延誤拆遷工作的，雙方協(xié)商解決。
十二、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，區(qū)國土分局一份。
甲方：_______________
_____年____月____日
乙方：_______________
_____年____月____日
房屋拆遷合同16
甲方：____________
乙方：____________
第一條、本協(xié)議書中所述的房屋位于 登記證書號為____________
第二條、本協(xié)議所述房屋，經甲乙丙三方協(xié)議，該房由甲方使用、居住，其所有權歸乙方享有，與丙無關；該房待甲方百年歸老年后其所有權、使用權由乙方繼承，與丙方無關。
第三條、甲方本著平等、關愛子女的原則進行承諾，在享有上述房屋所有權、使用權、居住權期間，不對該房屋作出任何處置行為。
第四條該房在甲方使用居住期間，如需修繕、裝修等施工行為，由甲方承擔，不得有異議。
第五條該房在甲方或甲方愛人在世之年，乙方、丙方不得以任何理由未經甲方同意，對本協(xié)議此房屋作出任何處置行為。
第六條本協(xié)議訂立后，該房若遇拆遷、維修等事宜不能居住，乙方必須及時為甲方或甲方愛人提供與該房同等條件以上的居住生活房屋；本協(xié)議訂立后，乙方及愛人必須照顧甲方或甲方愛人的.起居生活。否則甲方或甲方愛人有權終止該協(xié)議。
第七條本協(xié)議訂立后，乙方必須拿出十五萬元人民幣作為補償交給甲方或甲方愛人，該款每年交壹萬元人民幣、分十五年交清。每年陽歷十二月底前交清。
第八條本房產協(xié)議書所涉及內容為甲方百年歸老后房產分割協(xié)議，除該房產之外的任何有形無形財產繼承份額則以甲方口頭遺囑或書面遺囑為準，乙方、丙方不得有異議。
第九條本協(xié)議一式三份，每方各執(zhí)壹份，自簽名之日起有效，女婿作為見證人在本協(xié)議上簽名；另：為示公證，特邀請叔輩二人作為本次協(xié)議書簽訂旁證。
第十條本協(xié)議效力約定：除經書面協(xié)議可以改變本協(xié)議約定內容之外，任何口頭或書面協(xié)議均不得改變本協(xié)議內容。
甲方：____________乙方：____________
聯(lián)系電話：_______聯(lián)系電話：________
______年___月___日______年___月___日
房屋拆遷合同17
甲方(拆遷人)：_________________地址：_____________郵碼：______________電話：_____________
法定代表人：__________職務：_____________
乙方(被拆遷人)：_______________地址：_____________郵碼：______________電話：_____________
法定代表人：__________職務：_____________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
第一條項目名稱、地點天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務建設項目名稱________________，建設地點________，建設單位________《拆遷許可證》文號________。
第二條被拆房屋現(xiàn)狀(一)乙方在拆遷范圍內有房屋____間，建筑面積____平方米，使用面積____平方米，居住面積____平方米。
(二)乙方有正式戶口____人，常住人口____人，應安置人口____人，分別是(姓名、性別、年齡、關系等)(三)被拆遷房屋的'產權屬于_____________。
第三條拆遷安置(一)乙方安置到________，房屋____間，建筑面積________平方米，使用面積____平方米，居住面積____平方米。
甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到________________，房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準(一)甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合________頒發(fā)的________標準;
(二)建造質量應當符合________________;
(三)房屋內應當有以下設施：____1.____________________2.____________________3.____________________
第五條拆遷安置房屋產權(一)乙方被安置房屋的產權屬于乙方應與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續(xù)，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助甲方支付乙方搬家補助費________元;
臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)_
___元;
轉學補助費________元;
提前搬家獎勵費________元;
其他補助費________元;
共計人民幣________元。
天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務
第七條被拆遷房屋補償天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：____
1.作價補償。
被拆遷房屋____間，建筑面積____平方米，按每平方米____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費____元。
本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續(xù)。
2.產權調換。
甲方以________地點，________房屋，____間，____平方米，補償乙方;
乙方需支付：____
(1)結構差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)房屋成新差價________________元。
3.________________________
第八條乙方在____年____月____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。
逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款____元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
甲方：____乙方：____
日期：____日期：____
房屋拆遷合同18
甲方(拆遷人)：_
地 址：_郵編：電話： 法定代表人：職務：____
乙方(被拆遷人)：_
地 址：_郵編：電話： 法定代表人：職務：____
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)____市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經共同協(xié)商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協(xié)議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱_，建設地點_，建設單位_，《拆遷許可證》文號_。
第二條 被拆遷房屋現(xiàn)狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋__間，其中，磚混結構平頂房_間，建筑面積____________平方米;磚木結構安架房__間，建筑面積__________平方米，土木結構安架房__間，建筑面積____________平方米;磚混結構廈房__間，建筑面積___________平方米，土木結構安架房_間，建筑面積___________平方米，其它_。
(二)乙方在拆遷范圍內附屬物分別有。
(三)乙方在拆遷范圍內經濟作物分別有_。
第三條 被拆遷房屋補償
(一)被拆遷房屋___間，其中裝混結構平頂房__間，建筑面積__平方米，按每平方米__________元整作價補償;磚木結構安架房_間，建筑面積__平方米，按每平方米__________元整作價補償;土木結構安架房_間，建筑面積__平方米，按每平方米__________元整作價補償;磚混結構廈房__間，建筑面積__平方米，按每平方米__________元整作價補償;土木結構廈房_間，建筑面積__平方米，按每平方米__________元整作價補償。其它：。小x：x_________元整。
(二)被拆遷范圍內的附屬物分別為小x：x_________元整。
(三)被拆遷范圍內有經濟作物分別為__小x_________元整。
(四)被拆遷范圍內以上各項補償總計x_________元整。(注：含所有費用)。
第四條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費____________元整，臨時過渡費____________元整，按合同約定期限提前搬家獎勵費____________元整。
第五條 補償款支付方式
補償款分兩期進行支付，
第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起______日內甲方向乙方支付該總補償款的.50﹪，
第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日，甲方將乙方剩余的50﹪補償款一次性支付給乙方。
第六條 搬遷期限
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起于______年______月______日前應將原住房騰空，并由乙方拆遷。
第七條 違約責任
(一)甲方未按本合同約定的期限內向乙方支付賠償款，甲方除正常支付給乙方的補償款之外，向乙方賠付違約金_________元整。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空并未拆遷，乙方將收到甲方支付的補償款無條件的退還給甲方，并賠付給甲方違約金_________元整。
第八條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋拆遷主管部門一份，具有同等法律效力，自簽字日起生效。
甲方：(簽章)_
代表人(簽章)_
______年______月______日
乙方：(簽章)_
代表人(簽章)_
______年______月______日
甲方：(簽章)_
代表人(簽章)_
______年______月______日
房屋拆遷合同19
甲方(拆遷人)：
乙方(被拆遷人)：
經甲乙雙方協(xié)商決定，甲方需將乙方的房屋及附屬物拆遷。為做好拆遷安置工作，雙方本著平等自愿的原則，就房屋拆遷置換達成如下協(xié)議：
一、房屋置換面積辦法：
1：乙方的舊房置換甲方的新房建筑面積為。最終準確面積以房管所實測面積為準。
2：由于置換房屋的住戶較多，故乙方只能在5號樓選擇，樓層號由舊房主自己選擇。乙方舊房置換5號樓單元室。
3：置換房屋面積超出舊房面積的部分;以大換小或以小換大所產生的差價按照新建房屋價格多退少補。
4：全部住戶協(xié)議簽訂完畢后甲方有權給乙方搬遷設置時限，既搬遷工作乙方應于____年____月____日之前全部完成。
5：新房交付時間從全部住戶搬遷完成后第二天算起，18個月內交房，如果不能按時交房則向乙方每月每戶支付租房費800元直到交房為止。
6：乙方在接到甲方通知十日內不需要新房的住戶，以本協(xié)議界定的房屋面積按市場價格計算，甲乙雙方簽訂房屋買賣及補償協(xié)議后，甲方一次性向乙方付清全部款額，產生的其他費用由乙方承擔。
7：甲、乙雙方多退少補的'房款，在甲方取得房屋預售資格后，雙方另行簽訂《商品房買賣合同》，按該合同的付款方式確定。
8：凡是置換房屋的采暖入網費由甲方承擔，新房面積(115.2平方米)的契稅由甲方承擔，超出部分的面積契稅由乙方承擔。
9：甲方根據(jù)本協(xié)議第六條向乙方付款時，乙方應提前7天書面通知甲方，以便甲方準備支付的款項。應由甲方付給乙方的價款，在簽本協(xié)議簽訂之日即付清一切款項。
10：甲方確保每位置換戶擁有一個免費的露天停車位，但必須繳納車輛管理費。
11：甲方應于所有置換戶簽訂“房屋置換協(xié)議”經公證處公證后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。本協(xié)議一式四份，甲乙雙方及國稅局、房管所各執(zhí)一份。
12：補充協(xié)議
甲方蓋章：乙方蓋章：
法人代表：身份證號：
____年____月____日
____年____月____日
房屋拆遷合同20
賣方(簡稱甲方)：__________身份證號：__________現(xiàn)住址：__________
買方(簡稱乙方)：__________身份證號：__________現(xiàn)住址：__________
經甲、乙雙方自愿協(xié)商，達成一致，甲方將自已合法擁有的一套政府返遷安置房出售給乙方，雙方就房屋買賣相關事宜達成如下合同條款，以資共同遵守：
一、乙方同意購買由縣政府統(tǒng)一安置分配給甲方在縣區(qū)的房產，房屋位于 小區(qū) 棟 單元 層 房，該房屋面積為： 平方米(含公攤面積)，現(xiàn)尚未辦理產權證。
二、本合同中所述房屋為縣政府分配給甲方的返遷安置房，是甲方個人所有的財產，甲方保證該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。
三、雙方商定房屋出售價格為(人民幣) (: ______元)
四、雙方一致同意購房款由乙方分兩期支付，(1)在甲、乙雙方簽訂本合同之日，由乙方支付購房款(______人民幣)：______元)給甲方，同時由甲方出具收款收據(jù)給乙方;
(2)待乙方辦理好房產證及土地使用權證后一次性付清。
五、關于該房屋產權登記的約定:產權登記前所涉及的一切費用(包括該房屋簽訂合同之前的物業(yè)管理費)由甲方負責,辦理房產證及土地使用權證所產生的費用由乙方負責,為了使乙方盡快辦好兩證,甲方必須協(xié)助乙方在________年____月____日之前把政府允許辦的一些手續(xù)先辦好。
六、甲方應需積極配合乙方辦理房地產權登記或縣政府規(guī)定內完成產權登記變更手續(xù)。
七、房屋交付:甲方應在的有關文件、票據(jù)等和該房屋的.鑰匙交付給乙方。
八、違約責任：甲乙雙方簽訂本合同后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方將不退還乙方已付的房款，并收回該房產。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內除應將乙方已付款退回給乙方外，需另行支付已付房款的30%作為補償給乙方。
九、本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商，申請仲裁、訴訟的方式解決。
十、本協(xié)議一式四份，經甲、乙雙方簽字后生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份。公證機關及 縣拆遷辦備案一份。
甲方(簽字)：____________乙方(簽字)：____________
________年____月____日________年____月____日
【房屋拆遷合同】相關文章：
（經典）房屋拆遷合同05-02
房屋拆遷合同03-28
拆遷房屋合同06-02
房屋拆遷合同（推薦）07-04
房屋拆遷合同(熱)08-03
建設工程房屋拆遷合同02-20
拆遷房屋建設合同07-30
房屋拆遷補償安置合同09-06
房屋拆遷合同（精選14篇）05-08
房屋拆遷委托合同05-09